合同的法律效力使得违约行为会受到法律制裁和经济赔付，从而促使各方遵守合同约定。如何在合同中确保自身的权益和利益？下面是一些专业人士整理的合同范文，供大家参考。
合同验收意见书篇一
合同编号：
送审人：
送审时间：
一、合同基本情况：
二、合同存在的主要问题：
三、审查修改意见及法律根据：
1、_________________________。根据《中华人民共和国________法》第xx条之规定，______________________________________________________________________。
2、_________________________。根据《中华人民共和国________法》第xx条之规定，______________________________________________________________________。
3、_________________________。根据《中华人民共和国________法》第xx条之规定，______________________________________________________________________。
四、其他：
以上意见，仅供参考。
________律师
________律师事务所
________年________月________日
合同验收意见书篇二
单位名称：_________电话：_________
住址：_________通讯地址：_________
乙方(承包方)：_________
联系人：_________身份证号码：_________电话：_________
通讯地址：_________邮政编码：_________
第一条 工程概况
1.1 工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2 住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1.3 工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
3 施工图纸双方签字后生效。
第三条 甲方权利义务
1 开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项;
2 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
5 因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条 乙方权利义务
1 施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程;
3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;
7 乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8 乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造;
9 乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全;
第五条 材料的提供
4 除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。
第六条 工期延误
2 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;
3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 质量标准
(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
(2)乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条 工程验收和保修
1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
(2)油漆、面层涂料施工前验收;
2 保修
(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九：工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十：工程保修单)。
(2)在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条 工程款支付方式
1 竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
2 因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
3 双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第十条 违约责任
11.1 合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
11.4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条 附则
12.1 本合同签订后工程不得转包。
12.2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。
12.4 合同履行完后自动终止。
12.5 本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
12.6 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)：_________ 乙方(盖章)：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章)：_________
委托代理人(签字)：_________
联系电话：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
合同验收意见书篇三
日期：_________________
甲方验收人员：_________________
乙方工程师：_________________
按照合同规定，乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的具体内容进行验收的文件。
项目：_________________
设备名称：_________________
单位：_________________
完成状况：_________________
甲方确认：_________________
乙方确认：_________________
天线罩设计加工方案：_________________
备注：_________________
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元，大写：_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
合同验收意见书篇四
一、甲方：
乙方：
二、交货日期及地点：
2.1交货日期：
2.2交货地点：甲方指定地点。
三、付款条件及方式：
产品预定后先支付该批货物货款的 %，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的 %。
四、交货方式：
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担。
五、违约和索赔
5.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同 %的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
5.2若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
5.3乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的 ‰，延误超过 天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的 %作为违约金。
六、争议与仲裁
6.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
七、文本和生效本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年___月___日 _________年___月___日
合同验收意见书篇五
合同编号：________________
送审人：________________
送审时间：________________
一、合同基本情况：
二、合同存在的主要问题：
三、审查修改意见及法律根据：
四、其他：
以上意见，仅供参考。
________律师
________律师事务所
________年________月________日
合同验收意见书篇六
甲方：__________公司 (以下简称为甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、 本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、 本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期 ________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、 甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、 违约条款
1、 甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、 乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、 未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、 本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
合同验收意见书篇七
委托方(甲方)：
纳税人识别号：
住 所地：
法定代表人或委托代理人：
项目联系人：
联系方式：
通讯地址：
电 话：
传 真：
电子信箱：
合同编号：
受托方(乙方)： 电工程科学安全评价有限公司
住 所 地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式：
项目联系人： 联系方式：
通讯地址：
电 话：传 真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就 项目安全设施竣工验收评价进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：
1、咨询内容： 项目安全设施竣工验收评价。
2、咨询要求：符合电力行业及国家安全评价技术规程规范以及委托方要求。
第二条 安全验收评价具体内容
2、编制 建设项目安全验收评价报告;
3、对 建设项目安全运行提出必要的切实可行的安全技术对策措施及建议。
4、安全验收评价工作分为三个阶段;
(1)第一阶段：前期准备，现场查评工作，编写出《安全验收评价报告》和《安全验收评价报告》(送审版)
(2)第二阶段：修改完善《安全验收评价报告》(送审版)
(3)第三阶段：通过政府安监部门组织的《安全验收评价报告》(送审版)的专家评审。
第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1、提供技术资料，现场查评的陪检人员;
2、通过新建工程建设项目消防验收工作：
3、通过新建工程建设项目职业卫生验收、压力容器检验等工作;
4、其他：无
第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1、技术咨询报酬总金额：贰拾伍万元整(人民币250000元整)。
2、技术咨询报酬由甲方 分期 支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
合同签订后安全验收评价专家进入现场查评前支付乙方50%费用;报告交付甲方经甲方同意，乙方开据发票后支付乙方剩余50%费用。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：呼市工行石东支行
地址：呼和浩特市石羊桥东路
账户：
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：评价报告不得转借第三方。
2、涉密人员范围：无。
3、保密期限：两年 。
4、泄密责任：承担国家相关法律责任。。
乙方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：不得将甲方技术文件转借第三方。
2、涉密人员范围：现场评价人员
3、保密期限：两年。
4、泄密责任：承担国家相关法律责任。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 7 日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。
第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1、乙方提交技术咨询工作成果的形式：技术报告形式
2、技术咨询工作成果的验收标准：《安全验收评价导则》
3、技术咨询工作成果的验收方法：通过自治区安全生产监督管理部门现场验收评审。
4、验收的时间和地点： 公司
第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、 甲方违反本合同第 三、四 条约定，应当由甲方承担责任，并向乙方支付合同总额5%的违约金，并且乙方有权停止技术咨询工作。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2、乙方违反本合同第 一、二条约定，应当由乙方承担责任，并向甲方支付合同总额5%的违约金。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第九条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 3种方式处理：
1、乙方不承担责任。
2、乙方承担部分责任。具体承担方式为：现场审核。
3、乙方承担全部责任。
第十条 双方确定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 (甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 双 (乙、双)方所有。
第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定
为甲方项目联系人，乙方指定 辛力坚 为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、发生不可抗力 。
第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。
协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：
1、提交 呼和浩特 仲裁委员会仲裁;
2、依法向呼和浩特市人民法院起诉。
第十四条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无 。
第十五条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 无 方式确认后，为本合同的组成部分： 无 。
第十六条 双方约定本合同其他相关事项为： 无 。
第十七条 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力。
第十八条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： (盖章)
法定代表人： (签名)
委托代理人： (签名)
年 月 日
乙方： (盖章)
法定代表人： (签名)
委托代理人： (签名)
年 月 日
合同验收意见书篇八
____市____县________村村委会：
本律师事务所接受你方委托，指派________律师审查你方提交的《房宅基地使用协议》。经审查认为：合同用语不准确，合同条款有疏漏，内容不完备，在履行合同过程中容易发生纠纷，并且合同中存在违法内容。为使合同合法有效，双方权利、义务更加明确，现对本合同存在的主要问题提出如下修改意见：
1.第1条“本合同性质为房宅基地出租合同”明显违反法律规定。根据我国(土地管理法》及有关规定，只有兴办乡镇企业和村民建设住宅，或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设，可以使用农村集体所有土地。因此，本合同的性质应修改为：____市____县____村乡镇企业________企业为扩大生产规模，经县级以上人民政府批准，与________村村委会达成土地使用权协议。
2.合同中使用期限不符合法律规定。合同中第2条规定：“乙方对地产只有使用权，使用期100年，房产产权归乙方所有。”目前我国法律规定，工业开发用地的使用期限不能超过50年。因此，此条应更改为使用期限50年，期满可以申请续期。
3.根据《中华人民共和国土地管理法》第60条规定，乡(镇)企业建设需要使用土地的，必须持县级以上人民政府批准的有关文件，向县级以上人民政府土地行政主管部门提出申请，按照省、自治区、直辖市规定的批准权限，由县级以上地方人民政府批准。本合同中____市____县________村村委会无权批准____村乡镇企业使用________村内空闲宅基地。因此本合同应附县级以上人民政府批准文件为附件。
4.合同中第10条“本协议一式三份，有效期从签字起生效”明显违反法律规定。本合同生效日期应改变为“自县级以上人民政府批准后生效”。
由上可见，订立此类土地使用权转让合同政策性、法律性强，实际履行中的一些问题都有其特殊性。因此，在签约前应做充分细致的准备工作，并切记不得违反国家关于土地管理方面的法律规定，从而做到合同条款完备、内容合法有效，并公平合理。
________律师事务所
_____________律师____年____月____日
合同验收意见书篇九
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、 乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托 （合同号为xxx，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。
验收方式
1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。
2．验收标准：
1）产品外形、包装完好；
2）产品符合合同要求及标准；
3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；
4）甲方认可设备的.安装、调试无问题。
对产品提了异议的时间和方法
1．双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3．乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
本合同签订日，是设备验收通过日。
本合同签订，视为本项目验收通过。
本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
地 址： 地 址：
代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
年 月 日 年 月 日
合同验收意见书篇十
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、 乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托 （合同号为lz20100605，以下简称本项目），在规定的'时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。
第一条 验收方式
1、产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。
2、验收标准：
1）产品外形、包装完好；
2）产品符合合同要求及标准；
3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；
4）甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条 对产品提了异议的时间和方法
1、双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条 本合同签订日，是设备验收通过日。
第四条 本合同签订，视为本项目验收通过。
第五条 本合同一式肆份 双方各持正本一份 副本一份
本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
地 址： 地 址：
代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
年 月 日 年 月 日
合同验收意见书篇十一
日期：_________________
甲方验收人员：_________________
乙方工程师：_________________
按照合同规定，乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的'具体内容进行验收的文件。
项目：_________________
设备名称：_________________
单位：_________________
完成状况：_________________
甲方确认：_________________
乙方确认：_________________
天线罩设计加工方案：_________________
备注：_________________
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元，大写：_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
合同验收意见书篇十二
工程名称新疆生产建设兵团第十三师红星市市政基础设施一期工程参与验收各方验收意见
监督单位意见
单位名称(盖章)：新疆生产建设兵团第十三师建设工程质量安全监督站签字：年月日
建设单位意见
单位名称(盖章)：新疆生产建设兵团第十三师黄田农场签字：年月日
监理单位意见
单位名称(盖章)：新疆生产建设兵团第十三师工程建设监理公司签字：年月日
设计单位意见
单位名称(盖章)：新疆城乡规划设计研究院有限公司签字：年月日
施工单位意见
单位名称(盖章)：重庆瑞能建筑工程有限公司签字：年月日
勘察单位意见
单位名称(盖章)：新疆新工堪岩土工程勘察设计院有限公司签字：年月日
注：本表一式六份，以上五方单位各一份，监督站存档一份
合同验收意见书篇十三
甲方：__________公司(以下简称为甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称该工程)
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的.违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
合同验收意见书篇十四
乙方(卖方)：_________________
甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz_______年0605，以下简称本项目)，在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。
第一条验收方式：
1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的.配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2.验收标准：
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法：
1.双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日，是设备验收通过日。
第四条本合同签订，视为本项目验收通过。
第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。
甲方(盖章)：_________________
乙方(盖章)：_________________
地址：_________________
地址：_________________
代表人(签字)：_________________
法定代表人(签字)：_________________
联系电话：_________________
联系电话：_________________
合同验收意见书篇十五
填写工程是否符合设计要求、是否符合规范规定、工程质量是否符合验收规范的规定、是否满足安全使用的要求。
竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。应该指出的是，竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上，前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。
拓展资料： 竣工验收指建设工程项目竣工后，由建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。下面是竣工验收证明书范本，请参考！ 竣工验收证明书范本 工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作，竣工验收证明书。
它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。 由建设单位加盖公章，市建设工程质量监督站项目主监员签名，并要求详细填写参建各方验收人员名单，其中包括建设（监理）单位、施工单位、勘察设计单位人员。
1.由建设单位交施工单位填写，并经各负责主体（建设、监理、勘测、设计、施工单位）签字加盖法人单位公章后，送质监站审核通过后，提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏，须说明内容包括：该工程是否已按设计和合同要求施工完毕，各系统的使用功能是否已运行正常，并符合有关规定的要求；施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕，现场是否发现结构和使用功能方面的隐患，参验人员是否一致同意验收，工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。
上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录，系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题，是否已整改完毕，证明书《竣工验收证明书》。 1.监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。
3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件 估报告注意事项： 1.监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。
3.明确评定工程质量等级。 注：该评估报告，表式由监理单位或建设单位自制，但报告内容必须含以上注意事项内容。
1. 规划部门认可文件，通常要求提供工程规划许可证（复印件），但须提供原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。 2. 工程项目施工许可证，提供复印件，提交原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。
3. 公安消防部门认可文件，设计有消防要求的提供原件，即“建设工程消防验收意见书”。 4. 环保部门认可文件，设计有环保要求的提供原件，即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。
5. 施工图设计文件审查报告，根据有关规定提供原件。 6. 建设工程档案专项验收意见书，即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”（原件）。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/4294622.html】
