工程合同电子版 工程合同补充协议书5篇(汇总)

格式:DOC 上传日期:2023-04-09 12:49:10
工程合同电子版 工程合同补充协议书5篇(汇总)
时间:2023-04-09 12:49:10 小编:zdfb

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程合同电子版 工程合同补充协议书篇一

乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关,法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方决定将xxx工程土石方开挖分项工程交由乙方完成,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,双方表示共同遵守。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

二、工程承包范围及内容

1.承包范围:xxx工程各部位设计高程以上的土石方工程施工。

2.承包内容:

1、土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;

2、运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用);

3、弃土场地的确定(含所需场地涉及的各项费用);

4、因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调;

5、机械作业及车辆运输过程中的安全;

6、乙方施工所涉及各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。

三、合同工期

合同工期总天数为 30 天,如因下雨或其他不可抗力,工期顺延,工期从20xx年5月28日起开始计算。

四、验收标准

验收标准:按施工图所涉及各开挖区域中的设计高程(或甲方所给定的各区域高程)验收。

五、单价及计量方式

1.单价:

1.1开挖及外运单价为: 元/m3。

1.2开挖及内转单价为: 元/m3。

以上单价包含开挖及运输中所产生的人工费、机械费、维修保养费、燃油费、误工费、交通费、通讯费、劳保费、养老金、医疗费、地方暂住费等。

2.计量方式

按甲方所测绘的地形图及所涉及各开挖区域设计高程(或甲方所给定的各区域高程及放坡系数)计算,如遇施工图变更导致开挖区域或各区域高程发生变化,则按最终完成开挖区域及高程收方计算。

六、付款方式

工程款在乙方全面完成施工并经甲乙双方验收合格后15日内一次性付清,相关税费由甲方负责,乙方不提供发票,以工程量结算单领取工程款。

七、甲方责任

1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。

2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。

3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。

八、乙方责任

1、乙方负责按照甲方的工期要求,合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输,按时按量完成工作内容。

2、施工期间,一切安全责任均由乙方自行负责,且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工。(费用由乙方负责)

3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供,确保施工机械及车辆能正常运转。

4、乙方负责协调周边关系,保证施工过程中无阻工、闹事现象,确保工程正常施工,由此发生的费用由乙方负责。

5、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业,导致自身或第三方遭受人身或财产损失的,所造成的一切责任由乙方负责。

九、违约责任

本合同签定后,如任何一方不按照本《合同》履行义务,除赔偿给对方所造成的经济损失外,需另行赔偿对方5万元人民币的违约金。

十、本合同未尽事宜,经双方协商后,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同签定后,如任何乙方对合同存有异议,可先由甲乙双方自行协商解决,若协商无果,可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。

十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清工程价款后自动失效。

甲方: 乙方:

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

时间: 时间:

工程合同电子版 工程合同补充协议书篇二

甲方:身份证:(以下简称甲方)

乙方:身份证:(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:

要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长

5.3米、车箱宽

2.3米、车箱高

1.4米

运距:公里运费:元

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:________年____月____日

工程合同电子版 工程合同补充协议书篇三

合同编号:

甲方:____________________________________

住所地:____________________________________

乙方:____________________________________

住所地:____________________________________

为明确甲乙双方在照明工程设计及施工中的权利义务和责任,本着诚实信用、公平合理的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,以及其他有关法律、法规之规定,结合工程具体情况,特订立本合同,以资共同信守。

第一条 工程概况

1.1工程名称:________________________________________________________

1.2工程地址:______________________________________________________________

1.3工程内容:______________________________________________________________

第二条 工程期限

2.1开工日期:____________________

竣工日期:____________________

合同工期总日历天数:______天。

2.2如遇下列情况,经甲方现场监理工程师或甲方特别授权的现场代表(以下简称甲方代表)签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

2.2.1甲方在合同规定开工日期前____天,不能交付乙方施工场地、进场道路、不能满足施工用水需要,或电源未按规定接通,影响乙方进场施工者。

2.2.2甲方需要进行货已经发生设计变更的。

2.2.3在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

2.2.4因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度的情况。

2.2.5其他非因乙方原因而不能暗示进场,或进场后不能正式开工的情形。

第三条 工程合同价款

3.1本合同工程总造价暂定为人民币____________万元(大写:人民币____________________)。

3.2__本合同价款包括人工费、材料费、安装费、设计费等,最终以双方结算价格为准。如果因为甲方原因导致乙方在合同履行过程中产生返工、窝工、停工等,由此产生的费用另行计算。

第四条 材料、设备供应

4.1本工程所需的全部材料、设备等物资的供应,由乙方负责采购,价格已含在合同总价中。

4.2材料、设备供应范围的划分和检验:

4.2.1所有材料设备均应附有生产厂家所出具的有效合格证明或检验报告。

4.2.2已进场的物资,若发现有不合格者,乙方必须立即将其运出场外,不得影响施工。

4.2.3没有合格证明文件的建筑材料、设备等,乙方不得用于本工程。若属现场管理人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责赔偿。

4.2.4任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。

第五条 工程质量和检查验收

5.1乙方必须严格按国家或地方颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或甲方代表的监督检查。

5.2对甲方聘用的现场监理工程师,必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。

5.3对乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。

5.4隐蔽工程由乙方自检后,通知现场监理工程师和甲方代表检查验收,甲方人员接到通知后8小时内应到现场检验认可后,方可进行下一工序施工。

5.5工程竣工后,乙方应当及时通知甲方进行验收,甲方自乙方通知之日起三日内无正当理由不予验收,且不予回复的,可以由乙方自行验收,或由乙方聘请第三方机构进行验收,验收结果甲方予以认可,由此产生的成本及费用由甲方承担。工程竣工后未经验收即被甲方投入使用的(包括甲方默认的使用),自投入使用之日视为验收合格。

5.6验收合格后,双方签署交工验收书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方承担。

5.7交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后合格的日期为准。

5.8本工程质保期________年,自工程验收合格后次日起计算,质保期内因施工所致的工程质量问题,乙方在接到甲方通知后__小时内到达现场进行处理。

第六条施工设计变更

6.1在工程施工中发生下列各项事实之一时,乙方必须立即以书面通知甲方,要求确认,确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的,工期损失由甲方承担:

6.1.1设计文件与工程现场状况不一致或有安全隐患状况,设计文件所标明的施工条件与实际不符;

6.1.2设计文件表示不明确或有错误及遗漏不符;

6.1.3设计文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

第七条 双方负责事项

7.1甲方负责事项

7.1.1在开工前做好红线以外的“三通”和红线以内的场地清理;按施工方案提供在施工范围内的给水、电源接驳点;负责红线以外进场道路的畅通;

7.1.2根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

7.1.3合同签订后确认乙方提供的施工方案;

7.1.4组织乙方和监理单位参加交底会,并做好三方签署的交底纪要,并在2天内分送有关单位;

7.1.5派驻施工现场的监理工程师及甲方代表,对工程进度、工程质量、和合同执行进行监督检查;

7.1.6组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时支付工程款项;

7.1.7及时办理工程报批及验收手续。

7.2乙方负责事项

7.2.1合同签定后__3天内,向甲方提供施工图纸及施工方案;安装好水、电表,以便甲方按表计费;

7.2.2施工过程中及时提供各类原材料的质量合格证明、检验报告,按时完成各种施工记录资料如自检记录、隐蔽验收记录等,并送甲方及有关单位;

7.2.3按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

7.2.4严格施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

7.2.5已安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;

7.2.6提供竣工验收资料,参加竣工验收;

7.2.7在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工作质量问题,负责及时修理。

第八条 工程价款的支付与结算

8.1本合同签订以后,甲方应当自合同生效之日起____日内向乙方支付首期工程款________万元(大写:人民币______________万元整);

8.2工程施工程量达到总工程量/__%时,自甲方确认工程量之日起/日内向乙方支付该阶段工程量所对应地工程款;

8.3工程竣工验收合格后,乙方在____日内整理完善工程竣工档案资料和结算资料送甲方进行审核;待工程档案资料和结算资料审计完成后办理至结算总价97%的工程支付手续,留3%为工程质量保修金,质保期后无质量问题即返还。

8.4本工程经验收合格后,乙方应在____日内向甲方递送结算资料,甲方在收到结算资料后十日内办理完毕结算。非由甲方组织验收合格的,甲方不得拖延办理结算时间,否则应当按日计算违约金。

第九条 违约责任

9.1乙方的违约责任

9.1.1乙方无故拖延工期的,乙方应当向甲方按日支付合同总价款万分之____的违约金;

9.1.2乙方工程经验收不合格的,应当及时整改直至验收合格,并承担合同总价款__%的违约金。

9.2甲方的违约责任

9.2.1甲方迟延支付当期款项的,应当向乙方承担合同总额____%的违约责任。

9.2.2因甲方原因,工程中途出现停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

9.2.3工程应当验收而为未验收,并迟延办理竣工结算的,甲方应当按日向乙方承担合同总价款万分之__的违约金。

第十条 争议解决

10.1合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 特殊条款

11.1本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十二条 附则

12.1其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。

12.2招标书、投标书均为合同附件,与本合同具有同等法律效力,招标书、投标书相关内容与本合同相抵触的以本合同为准。

12.3本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。

甲方:___________________________________ 乙方:________________________________

法定代表人:____________________________ 法定代表人:__________________________

签约日期:______________________________ 签约日期:______________________________

签约地点:_____________________________ 签约地点:_____________________________

工程合同电子版 工程合同补充协议书篇四

从工程索赔的概念及内容出发,了解工程索赔的程序,然后从索赔分类中对工期索赔进行详细分析,最后介绍了工程索赔的计算方法:实际费用法和网络分析法。

fidic 合同 工程索赔 计算方法

随着市场经济的快速发展,国内关于国际承包的工程数量越来越多。工程项目常常包含以下特点:资金数目大、项目内容多、施工周期长。恰恰由于这些特点,承包商与业主之间经常会出现索赔与反索赔的现象。目前解决双方矛盾的主要依据就是《施工合同条件》(fidic),为了维护各自的权益,深入了解工程索赔显得尤为重要。

2.1 概念

工程索赔主要是指承包商对不是自身的原因形成的损失有权提出索赔的行为。根据《施工合同条件》(fidic)中有关规定,承包商索赔就是承包商依据合同条款和有关合同文件的规定,向业主要求工期延长和追加付款的一种权利主张。这里所指的索赔通常包含以下几点特征:

a、合法性。索赔都是根据法律有关规定进行的,在索赔金额及形式上都严格按照法律的要求。

b、补偿性。索赔主要是为了弥补损失方的损失,而不是惩罚性措施。

c、无过错性。索赔产生的原因并非主观的,提出索赔的损失方是去过错的。

d、客观性。只有当损失真正发生后,才能要求索赔。

2.2 fidic 合同中工程索赔的内容

在fidic 合同中与工程索赔相关的内容共有22 条,可以概括为工期索赔和费用索赔两类。具体内容在之后的索赔类型分析中会有所提及。

2.3 索赔程序

每一项事情的办理都会有一定的程序,承包商在进行工程索赔时也必须按照fidic 合同中规定的相关程序一步一步进行。具体索赔程序如图1 所示。

根据fidic 合同53.1 条规定:承包商需要在索赔事件发生28 天内,将索赔通知书提交一份给业主,并将索赔报告提交给工程师,简单的索赔理由应直接报送,复杂的索赔理由应28 天报送一次,最后根据工程师决策是否付款。在工程索赔的过程中,承包商必须保管好相关索赔证据,以便查证。

索赔的分类依据有很多,包括索赔理由、索赔目的、索赔原因等。本文主要依据的是索赔目的对索赔进行分类,主要分为工期索赔和经济索赔。经济索赔(也称费用索赔)就是指承包商对于不应该由其承担的额外开支或者经济损失向业主提出补偿请求。工期索赔相对复杂一些,以下就对工期索赔做出较为详细的分析。

3.1 工期索赔

简而言之,工期索赔就是承包商为了避免承担延期赔偿的风险而要求业主在合理范围内延长施工期限。

3.1.1 工期索赔的目标

工期索赔的目标主要包含两个方面:一是为了避免承担延期损害赔偿费,这个赔偿费是指用于补偿由于工程项目竣工投入运行的时间晚于合同规定的期限而对合约方造成的损失,赔偿是按日计算的,资金数目是非常大的.,最高可达工程项目合同总金额的10%,承包商提出工期索赔可以实际上节约一大笔资金;二是争取一定的资金赔偿,这里的资金赔偿是指由于业主的责任而导致工期需要延长造成的承包商的费用损失,可见工期赔偿和经济赔偿还是存在一定的联系的。

3.1.2 工期索赔的重点

由于工程项目在实施过程中存在较大的不确定风险,所以,承包商必须加大对工期索赔的关注度。工期索赔的重点主要包含以下几点:

a、工期索赔成功的前提是承包商要把施工项目建设好,在决定投标报价时不能依赖于索赔。承包商与业主的关系并不是不相融合的,承包商应该通过建立优良的工程项目,让业主实实在在获益,才能为之后的索赔打下良好的基础,如若因此能够建立承包商与业主的长期友好关系,实现两者的共赢,那么将大大减少索赔事件的发生,促进社会的和谐。

b、承包商应把握索赔时机,重视单项索赔而不是一揽子索赔。根据fidic 合同规定,索赔需在事件发生后的28 天提出,承包商要时刻注意,不能错过索赔期限。索赔的提出必须具体详尽,所以单项的索赔由于其内容充实理由充分,相对于一揽子索赔更容易成功,所以承包商要求精而不是求广,索赔应以单项索赔为主。

c、索赔材料完整有效。承包商应该尽可能详尽的罗列索赔原因,根据签订的合同整理好索赔需要的全部材料,让每一项索赔理由的都有理有据,以提高索赔成功的可能性。

d、注重系统化管理,防范业主根据合同内容提出索赔。系统化的管理一方面可以挖掘更多的索赔机会,提高索赔的成功率,另一方面也发现防范合同中有利于业主的内容,及时对业主提出索赔做出防范。

3.1.3 工期索赔的管理

在fidic 合同中,工期索赔的参与者就业主、工程师和承包商,而工程师作为独立的第三方,在工期索赔中起着重要作用。工期索赔的管理需针对索赔事件的性质进行,索赔事件的性质又可以分为工程延误、工程变更和工程进展中断三类,以下就对这三类进行具体表述。

a、工程延误。工程造成延误一方面可能是不可抗力因素造成的,另一方面也可能是承包商或业主造成的。承包商在项目中标后就应该及时向业主提交详尽的工程计划说明书,在工程实施进度的计划上,要做到切实可行且留有余地,以便后期申请工期索赔。承包商遇到以下情况可以请求延长工期:业主提出合同中为规定的额外的工作内容,恶劣的环境及自然灾害等不利于项目实施的条件,其他非承包商责任所导致的工期延误。然而,当工程师判定承包商在工程的实施过程中,其实际进度落后于工程进度计划书中规定的进度,那么他有权以业主委托代理人的身份要求承包商加快工程实施,承包商无权要求业主延长项目工期,如果还无任何正当理由,承包商将无权要求补偿。所以,承包商要重视工期索赔管理,提高索赔成功率以减少损失。

b、工程变更。工程师有权在合理范围内对工程的数量及质量提出变更,并通知承包商,与承包商协商工程工期的变动,是缩短亦或是延长都需作出明确说明。承包商在工程师提出工程变更时,应极力争取延长工期,这就要求其对工期索赔管理足够重视。

c、工程进展中断。承包商在工程实施过程中,由于工程师没有将下一步的图纸及时的提供给承包商,导致工程进展中断。这种情况所导致的工期延误承包商可以要求工期索赔,也可以得到相应的费用补偿。

工程索赔的计算方法也是由索赔类型决定的,不同的索赔类型采用的计算方法是不一样的。本文工程索赔是按索赔目标进行分类的,所以本文介绍的工程索赔方法也是适用于工期索赔和经济索赔的索赔方法,包括实际费用法和网络分析法。接下来就这两种方法进行具体介绍。

4.1 实际费用法

a、承包商要分析引起各项直接费索赔的干扰事件;

b、确定可以进行索赔的各项费用,包括人工费、材料费和机械费等;

c、根据工程数据记录来往信函和工程报告清单合同文件对各项费用的数据进行计算;

d、对可索赔的直接费进行汇总。实际费用法的计算公式为:承包商可以索赔的直接费=可索赔的人工费+可索赔的材料费+可索赔的机械费

实际费用法的计算原则是以承包商支付的实际赔偿数额为依据向业主提出相应的费用补偿,这些费用仅限工程实施过程中超出原计划的费用。

4.2 网络分析法

网络分析法适用于工期索赔。其实施步骤如下:

第一步,承包商要建立一个合理的进度计划,该进度计划必须切实可行,具有合理性和合法性;

第二步,将由业主主观原因所导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中,建立业主责任影响事件进度计划;

第三步,将由承包人主观原因导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中,建立承包人责任影响事件进度计划;

第四步,将由工程师(独立第三方)主观原因导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中,建立工程师(独立第三方)责任影响事件进度计划;

第五步,将由业主、承包人与工程师(独立第三方)各自主观原因所导致的延误事件总和的估算时间同时插入到第一步建立的进度计划中,形成混合影响事件进度计划;

第六步,计算出可补偿延误和工期损失。

网络分析法运用工程软件将工期索赔进行量化计算,使得最后结论更简洁易懂。

[1] 石宝锋. 基于fidic 合同条件下承包商的工程索赔探讨[j].价值工程,20xx,09:73-74.

[2] 李玉静,胡振一. fidic 施工合同条件下的工期索赔[j].合作经济与科技,20xx,23:48-49.

工程合同电子版 工程合同补充协议书篇五

甲方:__________________(以下简称甲方)

乙方:__________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

1、工程名称:__________________

2、工程地点:__________________

3、工程承包方式:包工包料

4、工程概况:建筑面积______平方米。

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

工程造价为:______元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

工程开工日期:______年______月______日。

工程竣工日期:______年______月______日。

按行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及相关部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的______%。

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的______%。

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的______%。

4、乙方剩余工程款作为质保金______内付清。

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。

3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式______份,双方签字生效,各持______份,并具有同等法律效力。

甲方:__________________

乙方:__________________

日期:______年______月______日

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/2513313.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map