建筑安装工程合同7篇(汇总)

格式:DOC 上传日期:2023-06-06 16:54:39
建筑安装工程合同7篇(汇总)
时间:2023-06-06 16:54:39 小编:zdfb

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇一

发包方 : ( 以下简称甲方) 承包方: ( 以下简称乙方)

第一条:工程项目名称及劳务施工范围

工程名称: 劳务人工施工范围:根据甲方提供的本工程现有的水电安装设计图,水 、电安装设计图上的内容都属于安装劳务施工范围。图纸中未注明尺寸的雨水、污水、给水管道一律安装出外墙1米,若再延长则人工费另计。

第二条:承包劳务方式及付款方式:

1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装劳务人工费、负责施工质量、施工安全、施工工期。

2、以建筑面积元/平方米单价结算(不含税金),建筑面积暂按 (储藏室按全面积计算,阁楼不算面积。阁楼只安装一电一插,如果按标准层施工则按全面积计算劳务承包费)。

3、工程进度款支付比例:

1、二层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

2、四层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

3、主体封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

4、主体验收合格支付本栋楼总价款的20.0%; ○

5、给、排水安装结束支付本栋楼总价款的20.0%; ○

6、电线穿线结束支付本栋楼总价款的25.0%; ○

7、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

4、付款方式:

1、20x年春节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

2、20x年端午节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

3、20x年春节节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

4、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

第三条:施工工期:按照土建工程要求同步进行,不得因安装人员跟不上而影响工程项目。

第四条:工程质量安全

乙方应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准,以当地质监部门验收为合格。

在施工过程中,乙方应服从项目部的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

第五条:甲、乙双方责任

(一)甲方责任:

1、甲方协调各方正常关系,负责工地材料及时采购到现场,并提供合格材料证明,如因检测产生的费用由甲方负担。

2、甲方根据乙方提供的材料计划,及时采购材料,如因材料不到位或因

(二)乙方责任:

1、提前及时向甲方提供材料计划。

2、协助办理相关签证,做好隐蔽资料。

3、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

5、乙方应按规范施工,如因安装工程质量问题达不到验收标准,乙方无条件整改到位。

6、竣工验收,协助提供相关资料,费用由甲方负责 。

第六条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

第七条:本协议一式二份,甲、乙双方签字生效,付清尾款后自行失效。

甲方签字: :

日 期:

乙方签字:

日 期:

担保人签字:

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇二

发包人全称: (以下简称甲方)

承包人全称: (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

三、合同工期:

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥: .00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准:

① 建设强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;

⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式:

① 综合价:.00元/㎡;

② 计时工:普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

2、工程量的计量:

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方: 日期:

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇三

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围:

3、工地临时用水电用的安装维护。

五 工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以500元以下的罚款外。

七 质量验收程序:

1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 2对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气 密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终 竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要 求相一致。

4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时 间内 整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善, 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状。

八 质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务, 凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙 方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九 本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有塔吊、施工电梯、外架、电源电源箱现场及楼层固定电源箱。

十 承包工费计算方式:本工程按乙方承包的总工作量约为,计工程款约为 元(不含税收,不提供税票)。

十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格标准。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定结果合格计价。

十三 付款办法:

1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。

2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的80%。甲方在付款时扣除当月 为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他 生活费用(预埋部分按总价的45%,安装部分按总价55%计)。

4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。

5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

十四 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的50 %奖给乙方(一般5%的损耗)。

十五甲方的责任和义务:

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定,向乙方及时支付具备付款条件的承包工费。

十六、乙方的责任和义务:

1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。 3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工 前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设 施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全 没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、 违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一 旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。 6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或 其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关 处理。

7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

十七 违约责任

(一)有下列情况之一,均属乙方违约:

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

2 甲方不及时按合同支付应付承包款而引起工期延误和损失由甲方负责承担。

3 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十八 其他:

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

十九 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

甲方代表人:银行帐户:电 话:

乙方代表人:银行帐户: 电话:

签订日期: 年 月日

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇四

劳务分包人【简称乙方】

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑 7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况:

1.1工程名称:

工程地点:

建筑面积: 平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。

结构形式:框架剪力墙结构, 层。

1.2工程承包范围:

水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。

1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;

1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;

1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。

1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;

1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;

1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;

1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。

承包方式:清包工

1.3质量等级:中州杯

1.4合同价款:

1.4.1?主楼单价: (建筑面积,地下车库另算)

1.4.2?合同价款:¥:元(不包含地下车库)

第二条:图纸

开工前 七 天,发包人应提供图纸?壹?套(未含竣工图)

第三条:甲方驻工地代表

3.1甲方驻工地代表姓名:

3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

第四条:甲方工作

甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:

4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;

4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;

4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

第五条:乙方驻工地代表

5.1乙方驻工地代表姓名

5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

第六条:乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;

6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。

6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。

第七条:结算与付款

7.1 结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

以上支付节点均按实际完成面积支付。

第八条:工程质量的监督与验收:

8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;

8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;

8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。

第九条:材料及设备保管

9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。

第十条:补充条款:

第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

第十二条:争议解决及违约责任:

12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。

第十三条:合同的生效与终止:

13.1本合同双方签字、盖章之日生效;

13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。

第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。

合同订立时间:年 月日

合同定立地点:

本合同双立约定签字盖章后生效。

发包人: 分包人:

年?月?日 年?月?日

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇五

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中

一、 工程概况

工程名称:

建设地点:

建筑面积:

二、 承包方式

(一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

(二)承包范围:

1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

3、乙方从20x年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价 35 元/m²,总价

三、 工程要求

(一) 质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

(二) 管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

四、 付款方式

(一)地下室封顶付总工程款 4 % 。

(二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。

(三)主体封顶付总工程款 8 % 。

(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

五、违约责任处理

1.乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款 元/次。

2.乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

3.因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

4.因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

甲 方:

委托代理代理人:

乙 方:年 月 日

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇六

水电安装分包方(以下简称乙方):

一、工程概况:

1、工程名称:

2、结构层次:

3、工程建设地址:

4、工程建设方:

二、工程内容及承包范围:

1、工程内容:的水、电安装工程,其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。

2、住宅楼内安装工程:

3)弱电工程:负责各种管道预埋(含穿铁丝),其中包括电话网络布线由一层接线 箱至每户终端(含面板),电视终端覆盖面板。

三、承包方式:

1、包劳务施工,包工期、包质量。

2、甲方委托乙方代购的材料,由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价,甲方进行确认后由乙方代购,材料款根据甲方的进度进行申报支付。

四、工程造价及取费标准:

1、工程造价:

1)本工程水电安装建筑面积约 万平方米,暂定工程劳务总价及代购材料款共 万元。

2)以上工程总造价为暂定价,工程完工后以实际工程量为准进行结算。

2、劳务款与代购材料款的计算方式:

1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。

2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。

五、工程质量:

2、 工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。

六、施工工期:

3、如遇下列情况,经甲方或监理现场代表签证后,工期相应顺延。

1)重大工程量变化和设计变更;

2)人力不可抗拒的因素;

3)非乙方原因影响工期。

乙方在以上情况发生后2天内,就延误的内容,向甲方项目负责人提出报告,甲方在收到报告后,如非甲方和乙方原因导致延期,根据总包合同上报业主及监理确认、答复;如是甲方原因导致延期,由甲方项目负责人确认、答复。

七、文明施工:

1、 安全文明须按双标化规范要求以及总包合同文明施工条款要求作业。

2、 遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定,做好文明施工工作。

八、甲方责任:

1、开工前办妥施工所需的各种证件。

3、提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。

4、提供场地给乙方安排搭建住宿区、食堂,提供水电有偿使用等。

5、按照合同约定,按时向乙方支付工程款。

6、配合乙方做好施工过程出现的增项或减项等签证工作。

九、乙方责任:

3、 乙方使用好工地临时水电设备必须配合土建和服从工地水电工程师的管理。

8、按国家的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

9、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守甲方的各项管理规定。

10、免费负责甲方施工现场电路、水管管路的维护。

11、因乙方自身原因造成的安全事故,责任由乙方全额承担。

12、乙方需向甲方提供完整、合格、有效的结算资料,配合甲方向业主申请竣工结算。

十、材料供应:

本工程除由配套单位提供的材料外其余施工用材料由甲方委托乙方代购,但乙方必须严格按照甲方及总包合同指定的品牌进行采购。材料进场时按总包合同要求报监理验收,并提供监理所要求的合格资料。

十一、违约责任:

1、如因乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,则罚没质量保证金,非乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,将视问题大小由乙方承担乙方责任以内的违约金。甲方如放弃预定质量目标,则相应降低一个质量等级处理质保金。

2、如因乙方施工原因,造成工期延误,则按总包合同的约定处以乙方罚金。

十二、要求:

1、工程所用的多种材料的质量必须有质保单和试验报告,并符合国家有关规定及设计要求。

十三、工程款支付及结算:

1、乙方进场后一周,甲方核实乙方进场人数。在进度款没有拨付前,甲方每月10日按当月乙方实际人数预支生活费给乙方,标准为每人每天15元。所预支生活费在第一次进度款里扣除。进度款拨付后甲方不再预支生活费。

2、乙方工程款的支付根据乙方配合土建进度情况,按照总包合同进度款申报节点与土建同步申报进度款,在业主对甲方拨付进度款并到达甲方后的三天内给乙方拨付进度款。

3、工程款支付按照以下方式执行:分栋分形象节点支付工程进度款,乙方每月必须配合甲方申报进度款的时间申报进度款。根据总包合同每栋分为三个形象节点::±0.000以下结构工程完成(若有地下室, 则地下室顶板结构必须完成)、地上主体结构封顶(含斜屋面结构完成)、粗装修及安装工程(含外立面装修完成)。甲方在收到乙方进度款的支付申请后,编制进度款申报计划向业主申报。

4、±0.000以下结构工程完成(若有地下室, 则地下室顶板结构必须完成),业主进度款拨付到甲方,甲方即按照乙方所完成的工作量的60%拨付给乙方。

5、工程竣工验收合格后付至暂定总造价的85%。

6、本工程竣工结算时,工程量凭竣工图与甲方及业主签证的联系单按实计算,并由甲方项目部与乙方签订结算确认书。业主完成工程结算的审核并拨付结算款项给甲方后,甲方根据本合同第四条第2款的约定,两个月内付至实际应给乙方结算工程款的97%给乙方,其余3%作为本工程之两年质保金。工程保修金退还详见附件一保修合同中相关条款。

7、由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工,造成工程量增减或返工等,其责任由乙方自负。

8、 工程款发放时应按月支付民工工资,工资计算要以民工的出勤原始记录为依据,并按约定的工价结算到人,在工资单上都要注明民工的真实姓名和身份证号码及应付工资额,附民工身份证复印件,并经乙方签字同意后由甲方财务人员亲自到工地现场支付到每个民工手中。

十四、管理细则:

1、根据国家工期定额和本工程需要,安装必须满足土建施工进度,保证实现同步竣工。开、竣工日期以开竣工报告为准。

2、本工程承包范围中的工程项目,未经甲方同意,一律不得擅自分包转包,一经发现,立即取消施工乙方的承包资格,由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

3、乙方应严格按已确认的施工技术方案组织实施,并接受甲方、业主及监理对工程质量、进度等的监督管理。

4、甲方项目部负责人及办公室甲方处理本工程的有关事务。

5、在安装施工过程中,如遇图纸设计更改,需按更改后的图纸施工,乙方不得以任何理由推托。

6、水电使用费装表按实际用量扣除,工人住宿由甲方提供场地,乙方自建。

7、施工中不得偷工减料、以次充好和减少工序,一经发现,甲方将予以严肃惩处。

9、做好“落手清”工作,多余材料及时进仓妥善保管,保证施工现场清洁,施工结束后清理现场移交甲方。

10、做好材料、成品、半成品的保护工作,并协助甲方做好已完工程的保护工作,否则承担相应责任。

十五、其它约定:

1、乙方施工期间必须严格按照安全生产制度和操作规程,因违章操作造成的安全事故由乙方负责,并按照附件二总包合同安全文明管理方案及有关国家法律法规执行。

2、乙方进场后需在当地机关办理有关证件。

3、必须服从甲方的统一管理,如发现现场打架斗殴、酗酒、赌博、偷窃等违法违纪事项除移交当地公安机关外,甲方将对乙方处以500~3000元的罚款。

4、施工中发生的联系单必须经工地项目经理签字生效,乙方人员不得以何种方式行贿甲方工作人员,否则扣除贿赂金额十倍的工程款。

未尽事宜双方应友好协商解决,如协商不成,依法向钦州市人民法院起诉。 本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方代表签字生效。

甲方: 乙方:

代表: 身份证号:

联系电话: 联系电话:

签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

水电安装工程合同安装工程合同印花税税率篇七

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方的共同协商,特定此劳务合同。

一、 工程概况

1、 工程名称:

2、 工程地址:

二、 承包方式及范围

1、 承包方式:人工劳务承包

2、 承包施工范围:凡施工图所列的所有水暖安装项目。

三、 质量要求

乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

四、 竣工日期

从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始, 月 日全部完工。

五、 承包价格

1、每平方米15元人民币,

六、 甲方的权利和义务

1、 提供施工所需的材料。

2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

(1)、不按照图纸、施工规范施工;

(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

七、 乙方的权利和义务

(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清,不浪费所有的材料。

(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求,按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

八、违约

其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失,由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

本合同未尽事宜,双方协商解决。

此合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:

乙方:

年月日:

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/2310647.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map