监理工程师合同管理考前模拟练习题(专业15篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-30 07:43:14
监理工程师合同管理考前模拟练习题(专业15篇)
时间:2023-11-30 07:43:14 小编:琴心月

合同是经济活动中交易内容的具体体现和确认。在合同中,应该清晰定义各项交付日期、价格和支付方式等关键事项。提供一些常见合同范本,供大家进行修改和定制。

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇一

为了帮助考生们更顺利地通过考试,下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!

1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。

a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

b.发包人要求设计人进行设计变更

c.施工图设计未达到设计深度

d.设计人对外商的设计资料进行审查

2.施工合同文本规定,如需验收应( )。

a.在专用条款内约定

b.在通用条款内约定

c.由发包人随时决定

d.由监理工程师决定

3.按照施工合同示范文本的规定,监理工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为( )。

a.监理工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任

b.监理工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任

c.监理工程师未确认,承包人应修改进度计划

d.监理工程师未确认,承包人应等待监理工程师的进一步指示

合同条件中,如未约定开工日期,承包商应在接到中标函后的( )天内开工,监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

a.15

b.30

c.42

d.60

施工合同中,监理工程师接到承包商申请后的( )天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。

a.买卖关系

b.担保关系

c.合同关系

d.保证合同

7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止合同而发生了争议,此争议应当由( )对争议进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

8.某工程总投资2100万元,预计某设备的采购价为300万元,就设备采购而言,( )。

a.必须进行招标

b.可以不进行招标

c.必须采取询价来确定供应商

d.只能通过公开招标来确定供应商

9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由( )。

a.监理工程师负责检验,发包人承担检验费用

b.监理工程师负责检验,承包人承担检验费用

c.承包人负责检验,发包人承担检验费用

d.承包人负责检验,承包人承担检验费用

10.设计合同示范文本规定,发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内,设计人规定的交付设计文件时间相应顺延,在此期限以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

a.7

b.14

c.15

d.30

答案:1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c

11.施工招标时,若为初步设计完成后的大型复杂工程,则应采用( )合同。

a.总价

b.成本加酬金

c.单价

d.估计工程量单价

12.设计合同示范文本规定,在合同正常履行的情况下( ),设计人为合同项目的服务结束。

a.交付设计文件

b.完成设计变更

c.设计文件审查通过

d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

13.施工合同示范文本规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天,以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。

a.11

b.2

c.7

d.14

14.施工中,监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享,由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

15.在材料采购合同的履行中,如采购方已按期派车到指定地点接收货物,而供货方又不能交货时,则派车损失就由( )支付费用。

a.采购方

b.供货方

c.采购方和供货方共同

d.施工承包人

16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人( )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标,但应当备案

c.可以自行招标,无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

17.附条件生效的合同,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担( )。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同,该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.运输

19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇二

为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试,下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

第 1 题

某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同, 该合同法律关系客体是指( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.货币

正确答案:a,

第 2 题

下列关于代理的叙述,不正确的是( )。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以_己的名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案:b,

第 3 题

下列财产中,( )可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被?封的财产

d.抵押人所有的支票

正确答案:a,

第 4 题

按照《合同法》的规定,下列文件属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价h表

d.招股说明书

正确答案:b,

第 5 题

甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。

a.有效,但应由采购员向乙公司支付货款

b.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款

c.无效,由采购员向乙公司支付货款

d.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担

正确答案:b,

第 6 题

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止了合同,双方发生了争议,此争议应当由( )进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

正确答案:c,

第 7 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案:d,

第 8 题

按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。

a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

正确答案:c,

第 9 题

按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。

a.无论上涨还是下降均按新价格执行

b.无论上涨还是下降均按原合同价执行

c.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

d.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

正确答案:b,

第 10 题

由第三人向债权人履行债务时,在合同履行期限内( )。

a.债权人可要求第三人履行债务

b.债权人可强迫第三人履行债务

c.债权人应要求债务人履行债务

d.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案:a,

第 11 题

某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。

a.债权转让

b.合同变更

c.债务转移

d.合同转让

正确答案:a,

第 12 题

依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( )。

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金可以同时选用

c.承担违约责任的条件采用严格责任原则

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

正确答案:b,

第 13 题

某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目( )。

a.必须公开招标

b.必须邀请招标

c.可直接委托发包

d.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:c,

第 14 题

招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当( )。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量

c.由排名第七的递补,维持六家投标人

d.重新进行资格预审

正确答案:c,

第 15 题

投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇三

1、下列选项中,关于重大危险源备案制度的表述,不正确的是()。

a.生产经营单位必须依法备案。

b.负责安全生产监管职责的部门有权进行审查、检查。

c.负责安全生产监管职责的部门发现生产经营单位违法的,无权实施行政处罚。

d.这种备案制度不是一般的告知制度,而是一种审查监管制度。

答案:c。

2、生产经营单位与从业人员订立协议,在协议中减轻因生产安全事故伤亡对从业人员依法应承担的责任的,处()的罚款。

a.1万元以上3万元以下。

b.2万元以上10万元以下。

c.5万元以上10万元以下。

d.5万元以上20万元以下。

答案:b。

3、依据《矿山安全法》的规定,由()决定的行政处罚,按照现行职责分工由有关主管部门决定。

a.县级以上劳动行政主管部门。

b.县级以上人民政府管理矿山企业的主管部门。

c.县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门。

d.县级以上安全监察机关。

答案:b。

4、依据《安全生产法》的规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和(),应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

a.安全生产管理人员。

b.安全生产检查人员。

c.从业人员。

d.特种作业人员。

答案:a。

5、《消防法》规定,建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合()。

a.地方标准或者行业标准。

b.企业标准或者行业标准。

c.地方标准或者企业标准。

d.国家标准或者行业标准。

答案:d。

6、《安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合()的劳动防护用品。

a.国际标准。

b.企业标准。

c.国家标准或者行业标准。

d.行业标准或者企业标准。

答案:c。

7、依据《消防法》,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工时,建设单位应当向()申请消防验收。

a.建设行政主管部门。

b.公安机关消防机构。

c.有相关资质的.中介机构。

d.安全生产监管部门。

答案:b。

8、依据《危险化学品安全管理条例》,国家实行危险化学品登记制度。危险化学品生产、储存企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位,应当向()负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。

a.公安部门。

b.质检部门。

c.环境保护部门。

d.安全生产监管部门。

答案:d。

9、《矿山安全法》规定,矿山企业必须对作业场所中的()进行检测,保证符合安全要求。

a.有毒有害物质。

b.井下空气含氧量。

c.有毒有害物质和井下空气含氧量。

d.井下空气含氮量。

答案:c。

10、《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其()考核合格后方可任职。

a.安全生产知识和管理能力。

b.安全生产管理能力。

c.安全生产知识。

d.安全作业培训。

答案:a。

11、根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,进出口民用爆炸物品,应当经()审批。

a.国务院国防科技工业主管部门。

b.国务院公安部门。

c.国务院安全生产监督管理部门。

d.海关总署。

答案:a。

12、依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,违反安全技术规程生产作业的生产民用爆炸物品的企业,由国防科技工业主管部门(),处10万元以上50万元以下的罚款。

a.责令停产停业整顿。

b.责令限期改正。

c.吊销民用爆炸物品生产许可证。

d.暂扣民用爆炸物品生产许可证。

答案:b。

13、依据《消防法》的规定,公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务,造成人员伤亡,尚不构成犯罪的,给予()。

a.警告。

b.罚款。

c.开除。

d.15日以下拘留。

答案:d。

14、根据《刑法》的规定,在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员(),贻误事故抢救,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑。

a.迟报或者漏报事故情况。

b.迟报或者瞒报事故情况。

c.漏报或者谎报事故情况。

d.不报或者谎报事故情况。

答案:d。

15、根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,未经许可购买、运输民用爆炸物品的,由公安机关责令停止非法购买、运输,处()的罚款,并没收非法购买、运输的民用爆炸物品。

a.1万元以上5万元以下。

b.5万元以上10万元以下。

c.5万元以上20万元以下。

d.10万元以上50万元以下。

答案:c。

16、根据《刑法》的规定,构成消防责任事故罪的客观是要件是。()。

a.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果。

b.违反消防管理法规,不及时采取消防安全防护措施,造成严重后果。

c.违反消防管理法规,不配备专门的消防器材,造成严重后果。

d.违反消防管理法规,采用暴力手段抗拒消防监督机构执法,造成严重后果。

答案:a。

17、《安全生产许可证条例》规定,生产经营企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的,责令停止生产,没收非法所得,并处10万元以上()万元以下的罚款。

a.20。

b.30。

c.40。

d.50。

答案:d。

18、供消防车使用的消防蓄水池,保护范围半径不应大于()m。

a.120。

b.150。

c.180。

d.200。

答案:b。

19、成文法是指有权制定法律的国家机关依照法定程序制定的()文件。

a.完整性。

b.处罚性。

c.规范性。

d.特定性。

答案:c。

20、依照《煤炭法》和《煤炭生产许可证管理办法》的规定,煤矿企业必须依法申请领取煤炭生产许可证。煤炭生产许可证的颁发管理机关是()煤炭管理部门。

a.煤矿所在地人民政府。

b.县级以上人民政府。

c.省级人民政府。

d.设区的市以上人民政府。

答案:d。

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇四

通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:b,

第 2 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

正确答案:c,

第 3 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天,以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案:c,

第 4 题

某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的`要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

a.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延

正确答案:a,

第 5 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延,不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期

正确答案:a,

第 6 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案:d,

第 7 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议,需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案:d,

第 8 题

施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案:d,

第 9 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案:a,

第 10 题

某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 3月1日

b. 3月15日

c. 3月18日

d. 3月20日

正确答案:a,

第 11 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,发包人( )后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

a.经工程师审核批准

b.接收工程

c.组织竣工验收

d.认可竣工结算报告

正确答案:d,

第 12 题

在设备采购合同履行过程中,供货方将货物运到现场后,采购方未在合同规定的时间内开箱检验,产生的后果由( )承担。

a.供货方

b.采购方

c.双方共同

d.监理方

正确答案:b,

第 13 题

fidic《施工合同条件》规定,合同履行过程中,某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师应以( )为判定准则。

a.承包商的报价是否包括对该事件的费用

b.该事件是否由不可抗力事件造成

c.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

d.该事件是否非承包商原因造成

正确答案:c,

第 14 题 (单项选择题) fidic施工合同条件规定,为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险,在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误,在后续支付时,( )。

a.调价方法继续有效

b.调价方法无效

c.按对业主有利的原则执行

d.应酌情扣减违约金

正确答案:c,

第 15 题

某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应( )。

a.按延误1个月竣工赔偿

b.按提前1个月竣工奖励

c.不追究延误竣工责任,也不给予奖励

d.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿

正确答案:a,

第 16 题

依据fidic《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金( )。

a.在颁发接收证书时全部返还

b.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

c.在颁发履约证书时全部返还

d.不再返还

正确答案:b,

第 17 题

某采用fidic《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程,工程师应及时颁发工程接收证书,但应当( )。

a.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任

b.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任

c.以业主占用h为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任

d.以业主占用日为竣工[1,承包商对工程质量缺陷仍承担责任

正确答案:d,

第 18 题

分包工程施工过程中,分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。

a.分包商可直接向工程师递交索赔报告

b.分包商可直接向业主递交索赔报告

c.在承包商接到分包商的索赔报告后,以承包商的名义向工程师递交索赔报告

d.在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案:c,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

正确答案:b,

第 20 题

在fidic《施工合同条件》中,承包商只可提出费用索赔,不可提出工期和利润索赔的是( )。

a.业主提前占用工程

b.异常不利的气候条件

c.施工中遇到废弃物和古迹

d.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

正确答案:d,

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇五

1、订立施工合同应具备的条件(abde )

a、初步设计已经批准

b、工程项目已经列入年度建设计划

c、建设资金和主要建筑材料设备来源不明确没落实

d、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

e、招投标工程,中标通知书已经下达

2、订立施工合同应遵守的原则( abde )

a、遵守国家法律、法规和国家计划原则 b、平等、自愿原则

c、邻近原则 d、公平原则 e、诚实信用原则

a、公用建筑和民用住宅 b、工业厂房

c、交通设施 d、设备安装 e、以上均不适用

4、《施工合同文本》附有3个附件,它们是 ( bcd )

a、《通用条款》 b、《承包人承揽工程一览表》

c、《发包人供应材料一览表》 d、《工程质量保修书》 e、《专用条款》

5、组成建设工程施工合同的文件包括( acde )。

a、施工合同协议书 b、建筑工程分包合同 c、中标通知书

d、投标书及其附件 e、标准、规范及有关技术文件

6、根据专用条款约定的内容和时间,发包人应分阶段或一次完成以下工作(abde )

a·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

c·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

d·组织水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

e·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是( abcd )

a·有产品质量检验合格证明

b·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求

c·设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图

e·产品名称须有中文标明,但生产厂家和厂址不一定用中文标明

8、下列说法中正确的是( acde )

a、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时,由发包人承担所有差价

d、到货点与合同约定不符时,发包人负责运至合同约定的地点

e、到货时间早于合同约定时间,发包人承担因此发生的保管费用

9、下列说法中正确的是( ade )。

a、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担

c、检验不合格,发包人承担发生的全部费用,但工期顺延

10、承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括( abce )

a、质量保修项目内容及范围 b、质量保修期 c、质量保修责任

d、质量保修单位简介 e、质量保修金的支付方法

11、工程款(进度款)的结算方式有(bcde )

a、工程预付款 b、按月结算 c、竣工后一次结算

d、分段结算 e、其他结算方式

12、下列哪些情况下工期延误后,竣工日期可以顺延( abde )

a、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

b、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等,致使施工不能正常进行

c、设计变更和工程量增加无须顺延工期

d、不可抗力

e、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时

13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是( bcde )

a、工程本身的损害、待安装的设备的损害,由承包人承担

b、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用

c、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担

d、工程所需清理、修复费用,由发包人承担

e、延误的工期相应顺延

14、当争议发生后,只有出现下列情况时,当事人方可停止履行施工合同( abcd )

a、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工

b、调解要求停止施工,且为双方接受

c、仲裁机构要求停止施工

d、法院要求停止施工

e、单方行使抗辩权,要求终止履行

15、下列说法中,正确的是(acde )

a、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的`指令、确认,致使合同无法履行,发包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。

b、承包人不能按合同工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,或由于承包人原因致使合同无法履行,承包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。

d、一方违约后,另一方可按双方约定的担保条款,要求提供担保的第三方承担相应的责任

16、施工合同中,可以约定合同价款的方式有(abe )。

a.按固定价格合同约定 b.按可调价格合同约定

c.按固定单位合同约定 d.按可调单价合同约定 e.按成本加酬金合同约定

17、fidic编制的合同条件具有以下特点( abcd )。

a、国际性、通用性、权威性 b、公正合理、职责分明

c、程序严谨、易于操作 d、通用条件与专有条件的有机结合

e、具有地方保护主义色彩

18、运用fidic编制合同条件正确的是(abde )

a、国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用 b、对比分析采用

c、全部选择采用 d、合同谈判时采用 e、局部选择采用

19、下列有关重要问题,必须由工程师亲自处理的是( acde )

a、签发工程开工令 b、澄清各合同文件不一致之处 c、审查合同分包

d、撤换不称职的承包商的施工项目经理和工作人员

e、签发移交证书、缺陷责任证书、最终报表、最终证书等

20、工程师或工程师代表可指派助理协助他进行一部分工作。这些工作一般是( abcd )

a、工地施工现场值班

b、派往工地以外的设备制造厂家监督工程设备的用料和加工制造过程

c、监督承包商现场施工质量

d、派往工地内或工地之外的预制构件或施工用料加工厂监督保证加工质量

e、保存试验和计量记录

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇六

1、在爆炸危险环境中,电气线路安全安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方式的.选择均应根据()进行。

a:环境的危险程度。

b:设备种类。

c:防护级别。

d:使用条件。

本题正确答案为:a。

2、防直击雷的专设引下线和人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于()m。

a:1。

b:2。

c:3。

d:5。

本题正确答案为:c。

3、变配电站的重要部位、变压器的门和围栏上应有()的明显标志。

a:止步,高压危险。

b:严禁入内,高压危险。

c:高压危险,严禁合闸。

d:高压危险,禁止启动。

本题正确答案为:a。

4、应每年对锅炉的安全阀校验()次,并铅封完好。

a:1。

b:2。

c:3。

d:4。

本题正确答案为:a。

5、吊运熔融金属的桥式起重机的定期检验周期为()。

a:半年1次。

b:每年1次。

c:每2年1次。

d:每3年1次。

本题正确答案为:b。

本题解析:。

本题得分:0。

6、有关压力容器的压力,压力值最大的是()次。

a:最高工作压力。

b:设计压力。

c:安全阀的开启压力。

d:爆破片的标定爆破压力。

本题正确答案为:b。

7、特种设备的量具检查使用的工具是()。

a:手电筒。

b:放大镜。

c:直尺。

d:反光镜。

本题正确答案为:c。

8、露天作业的轨道起重机,当风力大于()级时,应停止作业。

a:5。

b:6。

c:7。

d:8。

本题正确答案为:b。

9、通常判断锅炉缺水程度的方法是()。

a:放水。

b:叫水。

c:读水位表。

d:观察。

本题正确答案为:b。

10、起重机机体毁坏事故不包括()。

a:吊钩断裂事故。

b:断臂事故。

c:倾翻事故。

d:相互撞毁事故。

本题正确答案为:a。

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇七

《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。

a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案:c

第 2 题

工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

正确答案:d

第 3 题

执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

正确答案:a

第 4 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案:d

第 5 题

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。

a.向人民法院起诉,要求确认该合同无效

b.向人民法院起诉,要求撤销该合同

c.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效

d.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同

正确答案:b

第 6 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案:d

第 7 题

下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是( )。

b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力

c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案:a

第 8 题

某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

a.索赔报告

b.索赔意向通知

c.索赔依据和资料

d.工期和费用索赔的具体要求

正确答案:b

第 9 题

某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800 万元、1870 万元;乙,1850 万元、1890 万元;丙,1880 万元、1820 万元;丁,1990 万元、1880 万元,则中标候选人中排序第一的应为( )。

a.甲

b.乙

c.丙

d.丁

正确答案:c

第 10 题

(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商( )。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:d

第 11 题

发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。

a.7

b.14

c.28

d.35

正确答案:c

第 12 题

某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的( )。

a.同时履行抗辩权

b.后履行抗辩权

c.不安抗辩权

d.合同中止履行的权利

正确答案:c

第 13 题

某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当( )。

a.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

b.改为直接发包

c.用原招标文件重新招标

d.修改招标文件后重新招标

正确答案:d

第 14 题

如果由于总包商原因造成指定分包商损失,应由( )给予赔偿。

a.建设单位

b.监理单位

c.设计单位

d.总包商

正确答案:d

第 15 题

承包人按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的,承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

a.竣工图

b.竣工计划

c.竣工决算

d.竣工结算

正确答案:a

第16题

某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

a.10万元

b.20万元

c.30万元

d.50万元

正确答案:b

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇八

1、索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的(d)d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。

a.5b.15c.21d.28。

2、工程师在审核索赔的过程中,除了划清合同责任以外,还应注意索赔计算的(c)和计算的正确性。

a.方法b.取费规范性c.取费合理性d.取费实效性。

3、fidic《施工合同条件》规定,根据施工进度管理,工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及(c)。

a.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现。

b.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰。

c.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程。

d.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致。

4、关于要式合同成立的叙述中,有误的是(b)。

a.当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

b.合同书的表现形式是多样的,通常情况下双方签字、盖章必须同时完成。

c.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

d.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。

5、建设工程合同订立过程中,招标人发出中标通知书的行为是(b)。

a.要约b.承诺c.新要约d.要约邀请。

6、fidic《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请竣工检验后的(d)d内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。

a.7b.14c.21d.28。

7、施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车合格,(c)在试车记录上签字。

a.发包人b.承包人c.工程师d.承包人和发包人共同。

8、建设工程中涉及的代理主要是(d)。

a.法定代理b.指定代理c.转代理d.委托代理。

9、fidic《施工合同条件》规定,争端裁决委员会一般由(c)名成员组成。

a.1b.2c.3d.4。

10、fidic《施工合同条件》规定,预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)(a)的那个月起扣。

a.10%b.15%c.20%d.25%。

11、关于格式条款理解争议的表述中,不正确的是(c)。

a.对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释。

b.在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。

c.对格式条款有两种以上解释的,应当做出有利于提供格式条款的一方的解释。

d.对格式条款有两种以上解释的,应当做出不利于提供格式条款的一方的解释。

12、某施工单位与丙企业订立合同后,分立为甲、乙两个施工单位,但未把此情况告知丙,则丙有权要求(c)。

a.解除合同b.撤销合同。

c.甲、乙对合同承担连带责任d.原施工单位上级主管部门承担责任。

13、按照(d)原则,订立合同后,任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。

a.自愿b.公平c.平等d.诚实信用。

14、甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章,则该合同成立的时间为(c)。

a.甲签字、盖章时。

b.乙收到合同书时。

c.乙签字、盖章时。

d.甲、乙达成协议时。

15、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保费,但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单,后施工企业发生保险事故要求赔偿时,保险公司称王某已离职,且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法,正确的是(b)。

a.王某应当向施工企业赔偿损失。

b.保险公司应当支付保险金,并可向王某追偿。

c.保险公司找到王某追回保费后,方可给予施工企业赔偿。

d.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失。

16、属于按索赔目的分类的索赔是(b)。

a.工程延误索赔。

b.工期索赔。

c.合同中默示的索赔。

d.合同中明示的索赔。

17、设计招标文件的内容不包括(c)。

a.设计依据b.工程项目应达到的技术指标。

c.具体的工作量d.项目限定的工作范围。

18、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是(a)。

a.投标文件b.招标公告c.宣传广告d.招股说明书。

19、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中,不正确的是(d)。

a.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修。

b.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修。

d.质量保修完成后,由工程师组织验收。

20、关于不要式合同的成立的说法中,不正确的是(b)。

a.在一般情况下,要约生效的地点为合同成立的地点。

b.采用数据电文形式订立合同的,收件人的任意营业地均可为合同成立的地点。

c.当事人对合同成立的地点可以另行约定。

d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求,则承诺生效时合同成立。

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇九

1.索赔事件发生时,现场施工非常紧张,监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力,监理工程师()。

a.有权不马上处理该项索赔,但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知

b.必须马上处理该项索赔

c.有权不马上处理该项索赔,承包商也应推迟提出索赔意向通知

《施工合同条件》规定,给指定分包商的付款应从()内开支。

a.承包商的工程款

b.暂列金额

c.预备费

d.工程量清单中相应的工作内容项

3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作,监理人()。

a.不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责

b.既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责

c.只对检测试验数据的错误负责

d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责

4.某施工合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,应当认定该合同()。

a.未成立

b.已经成立

c.在公证后成立

d.不具备成立条件

5.某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。

a.发包人

b.工程师

c.承包人

d.发包人与承包人共同

6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,发包人应当()。

a.赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期

b.只相应顺延工期

c.只赔偿承包人因此造成的损失

7.当事人互负债务,一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求,这是合同履行中的()。

a.不安抗辩权

b.撤销权

c.代位权

d.同时履行抗辩权

8.施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。

a.承包人递交竣工验收报告日

b.发包人组织竣工验收日

c.开始进行竣工检验日

d.验收组通过竣工验收日

9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。

a.不可原谅的延期

b.可原谅并给予补偿费用的延期

c.承包人应承担的风险责任

d.可原谅但不给予补偿费用的延期

10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金为2.0万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元,施工企业应要求供应商支付()万元。

a.4.2

b.2.2

c.2.0

1.在fidic《施工合同条件》中,承包商只可提出工期补偿的是( )。

a.公共当局引起的延误

b.对竣工检验的干扰

c.业主提前占用工程

d.业主的干扰

e.变更导致竣工时间的延长

2.下列情况中,( )的合同属于效力待定合同。

a.无处分权人处分他人财产

b.以胁迫手段订立

c.因重大误解订立

d.限制民事行为能力人订立

e.表见代理人订立

3.在材料采购合同履行过程中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有( )。

a.双方签订的采购合同

b.施工合同对材料的要求

c.合同约定的质量标准

d.合同未约定的推荐性质量标准

e.双方当事人共同封存的样品

4.在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有( )。

a.对勘察资料的正确性负责

b.提供设计人在现场的工作条件

c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

d.完成施工中出现的设计变更

e.负责设计人与承包人的工作协调

5.工程师通常在( )情况下,可以对承包人的索赔提出质疑。

a.索赔事项属于发包人的`责任

b.事实依据不足

c.合同的依据不足

d.承包人未遵守意向通知要求

e.承包人必须提供进一步的证据

6.在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.业主对分包商利益的保护不同

7.为了指导投标人正确编制投标书,招标文件应包括的内容是( )。

a.投标须知

b.业主提供的现场办公条件

c.评标原则

d.合同条件

e.对监理单位的要求

8.采用fidic《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括()等。

a.施工工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

9.建设工程施工索赔的特征有()。

a.索赔是双向的

b.索赔是一种未经对方确认的单方行为

c.索赔的行为客体是合同

d.索赔行为的结论由工程师给出

e.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔

10.建设工程施工合同履行过程中,不应由发包人完成的工作是()。

a.提供地下管线资料

b.办理法律、法规规定的批准手续

c.进行图纸会审

d.按规定办理安全生产有关手续

e.协调处理古树名木的保护工作

d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

一、单项选择题

1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b

二、多项选择题

1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde

6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十

1.在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是( )。

a.建筑物

b.施工工程技术

c.施工工程款

d.工程施工行为

2.有关合同鉴证的作用的表述,错误的是( )。

a.经过鉴证审查,可以使合同的内容更加完备,预防和减少合同纠纷

合同

3.代理具有的特征中不包括( )。

a.代理人对代理行为承担民事责任

b.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

c.代理人以被代理人的名义实施代理行为

d.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

4.建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。

a.暴雨、洪水

b.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象

c.无法控制并造成物质损失的突发性事件

d.领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

5.关于承诺期限的表述,有误的`是( )。

a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达

c.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外

6.下列担保方式中,( )是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使。

a.质押

b.留置

c.抵押

d.定金

7.以下对格式条款的理解,不正确的是( )。

8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款,并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为( )之日。

a.抵押合同签字、盖章

b.到房产行政主管部门登记

c.到公证部门办理公证

d.贷款合同生效

9.下列合同中,属于从合同的是( )。

a.赠与合同

b.担保合同

c.建设工程合同

d.加工承揽合同

10.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密,如果泄露或者不正当使用,给承包人造成损失的,应当承担损害赔偿责任,该发包人承担的缔约过失责任属于( )。

a.违反缔约中的保密义务

b.假借订立合同,恶意进行磋商

c.有违背诚实信用原则的行为

d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

11.执行政府定价或政府指导价的合同,逾期交付标的物的,遇价格下降时,按( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.订立时的市场价格

d.交付时的市场价格

12.建设工程施工合同中期付款时,对承包人施工质量不合格部分,发包人有权拒付该部分的工程款,发包人依据的是( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.不履行抗辩权

13.在现代经济生活中,大部分合同都是( ),这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

a.双务合同

b.诺成合同

c.单务合同

d.无偿合同

14.下列有关代位权的表述,正确的是( )。

a.代位权行使的费用由债权人自行承担

b.债权人必须以债务人名义行使代位权

c.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意.

d.代住权的行使范围以债权人的债权为限

15.根据《中华人民共和国合同法》规定,非受要约人责任原因延误到达的承诺( )。

a.有效

b.无效

c.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效,否则该承诺视为新要约

d.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺,否则承诺有效

16.处理无效合同的主要方式是( )。

a.返回财产

b.撤销合同

c.赔偿损失

d.追缴财产,收归国有

17.公开招标在开标时,应当由( )。

a.招标人主持,投标人自愿参加

b.招标人主持,所有投标人均参加

c.招标监督机构主持,投标人自愿参加

d.招标监督机构主持,所有投标人均参加

18.某施工项目招标采用评标价法评标,招标文件规定工期提前1个月,评标价优惠l5万元。某投标人报价l 500万元,工期提前2个月。如果只考虑工期因素,则其评标价应为( )万元。

a.1 530

b.1 500

c.1 485

d.1 470

19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括( )。

a.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

b.对合同履行的监督权

c.对监理合同转让和分包的监督

d.对监理人员的控制监督

20.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为5家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时,应当( )。

a.重新进行资格预审

b.仅允许排在前4名的投标人参加投标

c.由排名第六的投标人递补,维持5家投标人

d.改变预审合同标准,只设合同分,不限合格者数量

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十一

《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾、清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(d)。

a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的(d)条款仍对双方具有约束力。

a.质量

b.工期

c.解决争议

d.结算

4.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,这体现了(c)的原则。

a.诚实信用

b.全面履行

c.法定履行

d.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评,以确定候选中标人的是(b)。

a.专家评审

b.定性评审

c.定量评审

d.资格评审

6.在施工过程中,如果发包人需要撤换监理工程师,应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。

a.7

b.14

c.28

d.30

7.合同被变更、撤销的前提是(c)。

a.合同欠缺生效条件

b.合同无效

c.当事人提出请求

d.人民法院有权变更、撤销合同

《施工合同条件》中,选择指定分包商的基本原则是(b)。

a.由承包商负责协调管理

b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

c.指定分包商的违约责任由承包商承担

d.承包商应向指定分包商收取协调管理费

《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾,清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是(a)。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定,属于要约邀请的包括(abd)。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.递送投标书

d.无价格的商业广告

e.发出中标通知书

《施工合同条件》下,承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。

a.可加速完工

b.可降低业主实施、维护或运行工程费用

c.为业主带来利益

c.可降低施工成本

e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3.下列关于设计变更程序的说法,正确的是(be)。

a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应在规划管理部门备案

b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,都必须经工程师同意

4.与材料供应合同相比,工程委托监理合同的法律特征有(abc)。

a.主体具有特定的资格条件和资质条件

b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

d.合同标的是质量、进度、投资三控制

e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同,属于从合同性质

5.确定变更价款的原则包括(abcd)。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

b.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款

c.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款

6.下列对索赔的表述。正确的.是(ad )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权(ace)。

a.要求撤回投标文件

b.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

d.要求将合同授予他们协商推举的中标人

e.要求返还投标保证金

8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。

a.被代理人取得或恢复民事行为能力

b.代理期限届满或代理事项完成

c.被代理人取消委托或代理人辞去委托

d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

e.作为代理人或被代理人的法人终止

《施工合同条件》规定,分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。

a.业主

b.监理工程师

c.承包商代表

d.监理工程师代表

e.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有(be )。

a.当事人双方无法达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理

b.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审

c.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行

d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十二

1、施工过程中最高的行为准则是( a )

a、合同 b、法律 c、建筑法 d、事实

2、由于第三方原因造成的损失,承包商应向( b )进行索赔

a、第三方 b、业主 c、工程师 d、代理人

3、下列选项中说法正确的是( b )

a、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多

b、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔

c、总索赔比单项索赔要更易处理和解决

d、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正

4、对于审核索赔计算且注意的问题,下列说法有误的一项是( b )

a、工程量表中的单价是综合单价

b、停工损失中,以日工费计算

c、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算

d、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别

5、解决工程建设索赔最理想的方法是( c )

a、提交仲裁解决 b、工程师分析、解决

c、通过协商解决 d、第三方介入解决

6.依据《中华人民共和国合同法》的'规定,出现(a )订立的合同,当事人可以向人民法院起诉,请求变更合同。

a.对方以胁迫手段

b.损害国家利益

c.对方有过错

d.损害当事人利益

7.设计合同示范文本规定,设计人的基本责任是( a )。

a.保证设计质量

b.完成施工图设计

c.配合施工

d.保护发包人的知识产权

8.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应(b )。

a.发送给提出问题的投标人

b.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称

c.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源

d.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容

9.施工合同示范文本规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息是从(d )起。

a.开工日期前7天

b.承包人发生预付通知之日起

c.开工之日

d.约定应付款付款之日

施工合同条件中,业主提供的支付保函的担保期限至(d )。

a.监理工程师分发接收证书

b.缺陷责任期满后3个月

c.承包商圆满完成施工任务

d.缺陷制作期满后6个月

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十三

1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

a.建设工程勘察合同

b.施工承包合同

c.建设工程设计合同

d.建设工程施工合同

e.施工分包合同

正确答案:be

答案解析:本题考查的是建设工程合同的种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。

2.建设工程合同管理的目标包括( )。

a.提高工程建设的管理水平

b.发展和完善建筑市场

c.培训合同管理人才

d.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

e.推进建筑领域的的改革

正确答案:abde

答案解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标:发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

3.建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。

a.合同主体的严格性

b.合同标的的特殊性

c.合同履行期限的长期性

d.计划和程序的严格性

正确答案:a

答案解析:本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。

4.下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

a.工程承包合同

b.建设工程设计施工总承包合同

c.施工分包合同

d.建设工程施工合同

正确答案:d

答案解析:本题考查的是建设工程合同的种类。选项abc属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。

5.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

a.建设工程勘察合同

b.建设工程设计施工总承包合同

c.建设工程设计合同

d.建设工程施工合同

正确答案:b

答案解析:本题考查的是建设工程合同的`种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。

6.工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。

a.工程质量管理

b.工程投资管理

c.工程进度管理

d.建设工程合同管理

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十四

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十五

多选题是监理工程师考试中的一个重要题型,为了帮助大家更好地攻克多选题,百分网小编为大家准备了一份2017年监理工程师《合同管理》部分的多选练习题,文末有答案,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注应届毕业生网!

1、法律关系的三个要素是()

a、目的

b、主体

c、客体

d、内容

2、下列合同属于从合同()

a、分包合同

b、监理合同

c、借款合同

d、担保合同

3、合法代理的条件()

a、事先取得委托书

b、经过公证或鉴证

c、以委托人的名义

d、在委托范围内

4、当事人订立合同的程序是()的阶段

a、要约引诱

b、要约邀请

c、要约

d、承诺

5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

a、自然人

b、法人

c、其他组织

d、国家机关

6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()

a、应按通常的理解予以解释

b、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释

c、有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的一方的解释

d、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

7、按照《合同法》的规定,下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款

a、数量和质量的约定

b、合同担保方式

c、合同价款和支付方法

d、解决合同争议的方法

8、无效合同的确认权属于()

a、合同当事人双方的上级

b、监理工程师

c、仲裁机构

d、人民法院

9、建设工程合同是一种()

a、双务合同

b、有偿合同

c、诺成合同

d、要物合同

10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()

a、市场竞争的需要

b、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

c、排除了法院对纠纷的管辖

d、合同当事人均受仲裁协议的约束

11、担保法规定的担保方式有()

a、保证

b、定金

c、抵押

d、留置权

12、公路工程施工合同解除的条件有()

a、合同当事人协商一致

b、承包人将其工程全部转包

c、因不可抗力因素致使合同无法履行

d、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

13、证明合同的真实性、合法性的机关是()

a、人民法院

b、仲裁机构

c、公证机关

d、工商行政管理部门

14、合同纠纷的处理原则是()

a、诚实信用

b、协商为主

c、公正、公平

d、调解优先

15、合同的有效实质要件()

a、主体合格

b、合同当事人意思表示真实

c、合同内容不违反法律和社会公共利益

d、合同标的确定和可能

16、公路工程施工合同文件主要包括()

a、合同意向书

b、合同协议书与中标通知书

c、合同条件与工程量清单

d、技术规范与图纸

a、部分非主体工作

b、全部非主体工作

c、部分非关键性工作

d、全部非关键性工作

18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为()

a、委托招标

b、议标

c、公开招标

d、邀请招标

19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效()

a、未按期送达的资格预审申请文件

b、未经法定代表人或其授权的代理人签字

c、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

d、内容虚假的资格预审申请文件

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/16614921.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map